проект О проведении предварительного отбора участников закупки товаров, работ, услуг в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» _____ 2017 г. №
О проведении предварительного отбора участников закупки товаров, работ, услуг в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Руководствуясь ст. 80 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области, Администрация Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести предварительный отбор участников закупки товаров, работ, услуг в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
2. Утвердить прилагаемое извещение о проведении предварительного отбора участников закупки товаров, работ, услуг, в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
3. Обеспечить размещение в ЕИС извещения о проведении предварительного отбора участников закупки товаров, работ, услуг, в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на официальном сайте в сети Интернет в единой информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания
Глава Кондратовского сельсовета
Беловского района В.М.Лукьянов.
Приложение
К проекту постановления Администрации Кондратовского сельсовета Беловского района
Курской области
от «__» _____ 2017 г. № ___
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
товаров, работ, услуг, в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
1.1.Заказчик
| Наименование | Администрация Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области |
| Место нахождения | 307301, Курская область, Беловский район, с. Озерки |
| Почтовый адрес | 307140, Курская область, Беловский район, с. Озерки |
| Адрес электронной почты | |
| Номер контактного телефона | 8 (47149) 2-91-48 8(920) 267-69-87 |
| Ответственное должностное лицо Заказчика | Глава Кондратовского сельсовета – Лукьянов Владимир Михайлович |
1.2.Информация о предварительном отборе
| Способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя | Проведение предварительного отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок. Предварительный отбор участников, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области (далее - предварительный отбор). |
| Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона о контрактной системе | Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера Более подробное описание предмета закупки содержится в разделе 1.3 настоящего извещения. Условия контракта изложены в разделе 1.4. настоящего извещения. |
| Обеспечение заявок на участие в предварительном отборе | Не установлено |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе | Начало подачи заявок с «___»_______ 2017; Прием заявок прекращается «___»_______ 2017 в 17 ч 00 мин (время местное). Заявки на участие в предварительном отборе подаются в письменной форме в срок и по форме, которые указаны в извещении о проведении предварительного отбора (Приложение №1 к извещению). Заявки на участие в предварительном отборе, поданные по истечении срока их подачи, не принимаются и не рассматриваются заказчиком. Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок, указанный в настоящем извещении о проведении предварительного отбора, регистрируется заказчиком. По требованию участника предварительного отбора, подавшего такую заявку, заказчик выдает расписку в ее получении с указанием даты и времени ее получения. Место подачи заявок на участие в предварительном отборе: 307901, Курская область, Беловский район, с.Озерки Заявки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. (по местному времени). |
| Место, дата и время проведения предварительного отбора | 307901 Курская область Беловский район, с.Озерки «___» _____2017 года в ___ час 00 мин. |
| Порядок проведения предварительного отбора | Единая комиссия рассматривает предоставленные заявки на участие в предварительном отборе в соответствии со статьёй 81 Закона о Контрактной системе. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе составляется перечень поставщиков и принимается решение о включении или об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков. Решение об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков принимается, если: 1) участник предварительного отбора не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении предварительного отбора; 2) документы для проведения предварительного отбора представлены не в полном объеме или предоставлена недостоверная информация; 3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении предварительного отбора; 4) участник предварительного отбора исключен из перечня поставщиков, который составлен по результатам предварительного отбора, проводившегося в предыдущие годы. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе оформляются протоколом, который ведется Единой комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и в день истечения срока рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе размещается на официальном сайте в ЕИС. Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятых решениях участникам предварительного отбора, подавшим заявки на участие в нем. Решение Единой комиссии об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков может быть обжаловано таким участником в порядке, установленном Законом о контрактной системе. Заказчик составляет перечень поставщиков, в который включаются участники предварительного отбора, в отношении которых принято решение о включении их в перечень поставщиков. Перечень поставщиков составляется в соответствии с видами товаров, работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание которых могут осуществить эти участники. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в представленных участником предварительного отбора документах, такой участник исключается из перечня поставщиков. |
| Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта | Глава Кондратовского сельсовета – Груздова Елена Анатольевна Для получения необходимой информации следует обращаться по телефону: тел. 8 (47149) 2-91-48 8(920) 267-69-87 |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ) | Не установлено |
1.3. Описание товаров, работ, услуг необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.3.1.Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:
| Наименование | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг ОКПД 2 (ОК 034–2014) |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения | 10.71.11.100 |
| Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные | 10.71.11.120 |
| Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур | 10.61.31.110 |
| Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия | 10.73.11.190 |
| Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные | 10.41.19.000 |
| Консервы рыбные | 10.20.25.110 |
| Продукция мясная пищевая прочая | 10.13.15.190 |
| Консервы молочные сгущенные | 10.51.51.110 |
| Мыло хозяйственное твердое | 20.41.31.120 |
| Средства моющие и стиральные | 20.41.32.110 |
| Белье постельное | 13.92.12.110 |
| Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса | 10.81.11.110 |
| Соль | 08.93.10.110 |
| Чай и кофе обработанные | 10.83.13.120 |
| Дрова | 02.20.14.110 |
| Одежда верхняя прочая | 14.13 |
| Шляпы и прочие головные уборы | 14.19.4 |
| Сапоги резиновые | 15.20.11.113 |
| Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные | 14.19.13.000 |
| Изделия чулочно - насочные трикотажные или вязанные | 14.31 |
| Обувь | 15.2 |
Требования к качеству товаров, работ, услуг: соответствие требованиям законодательства РФ; соответствие требованиям ГОСТов.
Поставщик должен быть готов осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа.
1.4.Условия контракта, заключаемого с поставщиками, подрядчиками, исполнителями по итогам проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
| Количество, конкретные характеристики товаров, работ, услуг | Количество, конкретные характеристики товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера будут определены при проведении запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. |
| Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется непосредственно в районе происшествия чрезвычайной ситуации на территории Беловского района Курской области и определяется заказчиком при проведении запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. |
| Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. Конкретные сроки поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг будут определены при проведении запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. |
| Срок и условия оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги | Без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. Порядок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги установлен в проекте муниципального контракта (приложение №2 к извещению). |
| Источник финансирования | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |
| Начальная (максимальная) цена контракта | Будет определена при проведении запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. |
| Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | В проекте муниципального контракта предусмотрена возможность одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Закона о Контрактной системе. (Приложение №2 к извещению) |
| Обеспечение исполнения контракта | Не установлено |
| Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт | Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола. С победителем запроса котировок (иным участником запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта) на условиях, предусмотренных запросом о предоставлении котировок, заключается контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги в количестве или объеме и по цене, которые предложены в заявке на участие в запросе котировок. В случае, если победитель запроса котировок не может исполнить заказ в полном объеме, заказчик осуществляет закупку товара, работы или услуги также у участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных запросом о предоставлении котировок, в количестве или объеме и по цене, которые предложены в такой заявке. |
| Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимися от заключения контракта | В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. |
1.5.Требования к участникам предварительного отбора.
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки – в случае если законодательством Российской установлено требование об обязательном членстве в саморегулируемых организациях, наличии лицензий при поставке товара (выполнении работ, оказании услуг) поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации ( п.1 ч.1 ст. 31 Закона о контрактной системе).
2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (п.1.1. ч.1 ст. 31 Закона о контрактной системе).
Приложения:
1.Форма заявки.
2.Проект Муниципального Контракта.
Приложение № 1 к извещению
ЗАЯВКА
на участие в предварительном отборе поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
I часть: Сведения об участнике закупки
| 1 | Наименование (для юридического лица) участника предварительного отбора / фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника предварительного отбора | |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) / место жительства (для физического лица) указывается индекс, страна, субъект, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира | |
| 3 | Банковские реквизиты участника предварительного отбора: наименование банка | |
| р/сч | ||
| к/сч | ||
| БИК | ||
| 4 | ИНН учредителей (при наличии) | |
| 5 | ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии) | |
| 6 | ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора (при наличии) | |
| 7 | ИНН участника | |
| 8 | КПП участника | |
| 9 | контактный телефон, адрес электронной почты |
II часть: Согласие участника на участие в предварительном отборе поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Изучив извещение о проведении предварительного отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее-предварительный отбор), мы (я), нижеподписавшиеся, сообщаем (сообщаю) о согласии принять участие в предварительном отборе на условиях, установленных в извещении о проведении предварительного отбора от «___» _____________ г. № ___________, для включении нас в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей (далее - перечень поставщиков) с целью последующего осуществления у нас (меня) закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок.
Мы согласны, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении предварительного отбора поставить товар, выполнить работы, оказать услуги:
| № п.п. | Наименование товара, работ, услуг* | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг* |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
*таблица заполняется в соответствии с ч.1.3 извещения
Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги предусмотренные извещением в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Мы понимаем, что при проведении заказчиком запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, проводимого заказчиком, будут сообщены подробные сведения о функциональных характеристиках и качественных характеристиках требуемых товаров, работ, услуг.
III часть: Соответствие участника предварительного отбора требованиям пунктов 1, 1.1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ
Настоящей заявкой декларируем, что в отношении:
_____________________________________________________________________
(наименование участника предварительного отбора)
отсутствует информация в реестре недобросовестных поставщиков, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора - юридического лица.
Обязуемся при проведении заказчиком запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, проводимого заказчиком, при необходимости представить документы, подтверждающие соответствие _____________________________________________________________________________________
(наименование участника предварительного отбора)
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(контактная информация об уполномоченном лице: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты)
Все сведения о проведении предварительного отбора просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Участник предварительного отбора
(уполномоченный представитель) ____________________/ _____________________
(подпись) расшифровка подписи
М.П.
Приложение №2 к извещению
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
с. Озерки «____» ____________ 20___ г.
Администрация Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области, в лице Главы Беловского района Курской области Лукьянова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой,с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и на основании протокола ___________от _________ №_____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Место поставки Товара: Курская область, Беловский район, __________________________
1.3. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товараи иные показатели Товара, должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 3 к Контракту), условиям Контракта и законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
1.4 Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, товаром, который не был в употреблении.
1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Товара
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, с НДС, в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (без НДС, НДС не предусмотрен на основании _________________________________) (далее - цена Контракта).
(В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта и другие.
2.5. Цена Контракта может быть снижена или изменена только в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона о Контрактной системе.
2.6. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 12 Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
Заказчик оставляет за собой право отсрочки платежа за поставленный Товар, установленное Законом о Контрактной системе, без предъявления Поставщиком неустойки (штрафа, пени).
2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 Контракта.
3. Срок, место и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Курская область, Беловский район ____________________________________________.
3.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дней до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.
3.3.Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), Акт приема-передачи Товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), счет (счет-фактуру).
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
3.5. Срок поставки Товара:___________________________________
3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, сообщившего об отказе в поставке Товара.
В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом.
4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара
4.1. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарной (товарно-транспортной) накладной и Акта приема-передачи товаров (Приложение 2 к Контракту).
4.2. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
4.3. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).
При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с пунктом 10.1. Контракта.
4.4. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
4.5. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 3 (трех) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
4.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.7. Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику Товара, подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, Акта приема-передачи товара (Приложение 2 к Контракту), счета (счета-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.
4.8. Все расходы, связанные с возвратом бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.
4.9. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно пункту 4.1. Контракта.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.1. Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.1.7. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных статьей 95 Закона о Контрактной системе.
5.1.8. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.
5.1.9. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.1.10.Отсрочить платеж за поставленный Товар по Контракту.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товаров. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. Не позднее 15 (пятнадцати)рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.10. Обеспечить контроль за исполнением Контракта.
5.2.11. Осуществлять контроль за целевым использованием Поставщиком бюджетных средств.
5.2.12. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить указанное решение Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Контракта, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты
5.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (Приложение 2 к Контракту) на основании представленных Поставщиком документов, указанных в 4.1. Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Контрактом.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.1. Контракта, по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
5.4.4.Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет.
5.4.5.Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после приостановления поставки Товара.
5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Контрактом сроки.
5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Контракта, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты.
5.4.9. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Поставщика, несет Поставщик.
5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и условиями Контракта.
6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Контрактом, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов.
6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:
- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.
6.3. На Товар установлен гарантийный срок __________дней.
6.3.1. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, Акта приема-передачи Товара. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.
6.3.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену или ремонт Товара, если дефекты Товара не являются результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.
6.3.3. Устранение недостатков (дефектов) Товара, замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком в сроки установленные Законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1.
6.3.4.Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт Товара, на замененный или отремонтированный Товар предоставляется гарантия. Срок гарантии устанавливается не менее срока, указанного в пункте 6.3. Контракта и составляет___________дней.
6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере ___ % цены Контракта, что составляет ______________(_______________) рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1.В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Поставщик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке поставленного Товара;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.3.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязан уплатить штраф в размере ____% цены Контракта, что составляет ________________(________________) рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с подпунктом 7.3.2. Контракта.
7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
7.10. В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Закона о Контрактной системе Заказчик может принять решение о предоставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществить списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).
7.11.Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.
8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт действует со дня подписания до ___________ г.
8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона о Контрактной системе.
8.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта
- по решению суда.
8.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.
8.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
8.8. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.
8.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставленным Товарам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставки Товара и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых условий о количестве, сроках и стоимости Товара, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарныхдней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней от даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации
11.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 «Спецификация»;
-приложение 2 «форма Акта приема-передачи Товара»
-приложение 3 «Техническое задание»
Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ПРОЕКТ
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ _________«____» ___________ 2017 г.
Заказчик: Поставщик:
____________________ ____________________
«___»___ ______ 20__ г. «_____»___ ______ 20__ г.
М.П. М.П
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена за ед. в руб. (с учетом НДС) | НДС в руб. | Количество | Сумма в руб. (с учетом НДС) | Сумма НДС в руб. |
| 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |
Составил:
Приложение 2
к муниципальному контракту
№ __________ от «____» ______ 20__ г.
ФОРМА
АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
Беловский район
____________________ «_____» _________ 20___ г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)
в лице ____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и __________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом № __________ от «____» __________ 20__ г. (далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
____________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.
4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта __________________(_____________________________________________________________) руб.
6. В соответствии с п. ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет ______________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________(___________) руб.
Сдал: Принял:
Поставщик Заказчик
__________________________ _______________________
М.П. М.П.
Приложение 3
к муниципальному контракту
№ __________ от «____» ______ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
| п/п | Наименование товара | Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара | Гарантийный срок |
| 1 | 2 | 3 | |
Заказчик: Поставщик:
____________________ ____________________
«___»_________ 20__ г. «____» ________ 20__ г.
М.П. М.П.